在鄂尔多斯市的律师事务所名单你知道几家?很多不了解的用户会在上参考各类的鄂尔多斯市律师事务所数据或鄂尔多斯市律师事务所名录做为参考那么鄂尔多斯市出名的律所你了解。 下面由黄山拆迁律师为您介绍鄂尔多斯市律师事务所 鄂尔多斯市律师事务所执行主任方志新简历相关法律知识,希望能够帮助到您。
薛国律师事务所哪个律师有名
内蒙古三恒(准格尔)律师事务所。内蒙古三恒(准格尔)律师事务所,是内蒙古三恒律师事务所的分所,本所会聚了一批德才兼备,实践经验丰富的律师。本所能以开放的眼光,辩证的思维和专业的水平承接各类案件,薛家湾律师事务所内蒙古三恒(准格尔)事务所好,本所执业律师均有深厚法学知识,在民事(经济、合同)金融、房地产仲裁和刑事等领域积累了丰富的职业经验。能够为当事人提供及时,周到和专业的法律服务。能够尽最大的努力,实现好维护好当事人的利益。目前我所为准格尔旗人大常委会、鄂尔多斯市交通运输治安分局、国华电厂、天润化肥、天邦集团、科源水务等大中型企业提供常年法律顾问。
决胜最高人民法院:施工合同纠纷案
标题:决胜最高人民法院:施工合同纠纷案
时间:2023-12-27
摘要:张建忠律师代理普泰房地产公司与广厦集团建设工程施工合同案在最高人民法院开庭9天后案件被发回重审。
附:内蒙古普泰房地产开发有限公司、广厦建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书
案号:(2023)最高法民终560号
审理法院:最高人民法院
文书类型:裁定书
案号:(2023)最高法民终560号
上诉人(一审被告、反诉原告):内蒙古普泰房地产开发有限公司,住所地内蒙古自治区鄂尔多斯市**胜区伊化**路鑫通大厦**楼。
法定代表人:郝焱华,该公司执行董事兼经理。
委托诉讼代理人:张建忠,**律师事务所 律师。
被上诉人(一审原告、反诉被告):广厦建设集团有限责,住所地浙江省**阳市白云街道**义路**号**楼号3楼。法定代表人:韦晗,该公司董事长。委托诉讼代理人:徐明明,该公司员工。
审理经过:上诉人内蒙古普泰房地产开发有限公司因与被上诉人广厦建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案,不服内蒙古自治区高级人民法院(2023)内民初11号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。
本院认为:涉案工程的停工情况、原因、是否存在停工损失以及损失的数额等是本案的基本事实,是确定双方当事人责任承担的基础。一审法院未对上述基本事实进行查明,按照广厦建设集团有限责任公司主张的数额的20%酌定普泰房地产开发有限公司赔偿数额,认定基本事实不清,责任划分依据不足。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定,裁定如下:
一、撤销内蒙古自治区高级人民法院(2023)内民初11号民事判决;
二、本案发回内蒙古自治区高级人民法院重审。
上诉人内蒙古普泰房地产开发有限公司预交的二审案件受理费227324.78元予以退回。
审判长 宋春雨 审判员 付少军 审判员 丁广宇
二?一七年九月二十九日
中华人民共和国最高人民法院
下一篇:争夺抚养权请律师贵吗 争夺孩子的抚养权请律师花多少钱
声明:《鄂尔多斯市律师事务所 鄂尔多斯市律师事务所执行主任方志新简历》一文由律师委托(www.lvshiweituo.com)注册用户黄山拆迁律师自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可发邮件到81156344@qq.com处理!