> 建设工程 > 工程质量纠纷 > 甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方

视频:甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方

来源:www.lvshiweituo.com 时间:2022-11-14 08:13:49 作者:鞍山建设工程律师

甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方

甲方以没按合同工期为由不付工程款对吗?

甲方不按合同付工程款可先协商,如果协商不成,可向工程所在地的人民法院起诉。
一般的诉讼时效是三年,一定要在诉讼时效内起诉,超出诉讼时效,可能会失去胜诉权。起诉的条件是,原告是案件的直接利害关系人或是合法权益受到侵犯的人。有明确的被告。是谁侵犯了你的合法权益,就应当以谁为被告。有具体的诉讼请求、事实与理由。
法院诉讼的程序如下:
1、当事人提起民事诉讼。
2、符合下列条件的法院受理立案,原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖;
3、法院受理后在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。
4、法院安排开庭审理;
5、法院作出判决。须有具体明确的要求,法院才能进行审理判决。
【鞍山建设工程律师为您整理法律依据如下】
《中华人民共和国民事诉讼法》
第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。

乙方不支付工程款给施工人员,甲方怎么处理

甲方不付工程款的处理方法:如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。起诉时间一般需要三到六个月,起诉是乙方维护自身合法权益的唯一有效的法律途径。为了保障顺利施工,甲方应当做好以下施工准备与协助工作:办理用地、规划、建设等审批手续,使乙方具备施工条件;为乙方提供施工所需的水、电、道路,平整施工场地;向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料;组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等保护工作。如果甲方未按约定完成上述准备和协助工作,很可能导致工期延误或给乙方造成损失,针对此种情况,乙方应当提出顺延工期的要求,记得要形成书面签证文件,以避免后续产生的工期纠纷,同时还可以要求甲方赔偿损失。未给乙方提供必要的施工条件许多建设工程施工合同,双方会约定由甲方提供原材料、场地、设备、技术资料等必要的施工条件。
鞍山建设工程律师温馨提醒:如果甲方未提供或未按约定时间和要求提供这些条件,应当承担不履行、不适当履行或迟延履行的违约责任,赔偿乙方损失,同前一点一样,乙方也可以一次为由主张顺延相应工期。未及时组织工程竣工验收工作乙方完成建设工程的施工之后,甲方应当及时组织设计单位、施工单位,监理单位按照国家规定和合同约定的质量检验标准进行工程竣工验收。鞍山建设工程律师为您整理法律依据如下:《民事诉讼法》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

上一篇:新余观山别院工程款房 新余市观山别院房价多少钱一平米?

下一篇:为什么工程款那么难要 现在的工程款怎么这么难要?

声明:《甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方》一文由律师委托(www.lvshiweituo.com)注册用户鞍山建设工程律师自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可发邮件到81156344@qq.com处理!

最近更新

  • 律师讲座 律师讲座开场白和结束语 律师讲座 律师讲座开场白和结束语

    幼儿园介绍律师职业律师可以在幼儿园开展“民法典与校园管理”法治讲座。2023年6月,繁阳司法所联合繁阳镇“一村(社区)一法律顾问”的徐成新律师在春谷幼儿园开展“...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 布吉律师 布吉律师免费咨询电话 布吉律师 布吉律师免费咨询电话

    深圳哪家律师事务所在10-12楼的啊知乎深圳地王的我知道几个地王大厦48楼台创科创业投资管理(深圳)有限公司深圳市派勒科技有限公司深圳市狄邦出国服务有限公司深圳...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 律师职位 律师职位的资格和认证 律师职位 律师职位的资格和认证

    律师任职资格要求根据查询相关资料显示:学历要求。1、律师职位应具有中华人民共和国国籍。2、拥护《中华人民共和国宪法》,享念宏有选举权和被选举权。3、举高搏具有完...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 安溪律师 安溪律师事务所联系电话 安溪律师 安溪律师事务所联系电话

    民事律师收入高吗【为您推荐】防城港律师开迹锋平区律师企石镇律师崇安区律师安溪律师丰润区律师崇左律师随着社会经济高速发展,民事案件频发。民事案件律师接手案件后因案...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 范县律师 范县律师事务所的有名律师 范县律师 范县律师事务所的有名律师

    防卫过当定罪标准我国《刑法》第二十条规定:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 十三律师 十三律者都是谁 十三律师 十三律者都是谁

    13万标的律师费多少一审阶段律师费按照争议标的(计算基数)计算比例:1、争议标的在10万元以下部分8%但不少于¥5000元2、争议标的在搏稿10万元以上但在10...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 申诉律师 北京最高院行政申诉律师 申诉律师 北京最高院行政申诉律师

    怎么向法院申诉案件请律师要多少钱去律师事务所找律师。(一)律师是通过国家司法考试取得法律职业资格的国家法律工作者,委托律师替自己打官司,可以弥补自己法律知识不足...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30

  • 谢阳律师 谢阳律师哪里人 谢阳律师 谢阳律师哪里人

    六盘水盘州交通事故律师谁比较好?谈起交通事故,我可以给你推荐一个律师,就是八辩律师事务所的朱星律师。前段时间,我朋友开私家车闯红灯,将一个行人给撞伤了此春,结果...

    工程质量纠纷 日期:2023-05-30