河南世纪风律师事务所位于许昌是许昌市成立较早的一批合伙制律师事务所之一也是许昌市目前规模较大、实力较强的律师事务所之一我所已形成以民事、刑事、房地产、金融、等法。 下面由安康合同纠纷律师为您介绍河南世纪风律师事务所 河南世纪风律师事务所杜识鹏相关法律知识，希望能够帮助到您。
建材买卖合同纠纷中签订合同的买方公司应不应该对工程
2023年10月9日，河南省许昌市中级人民法院作出了（2023）豫10民终1856号民事判决书，襄城县经典商品混凝土有限公司诉河南省冶金建设有限公司、河南省冶金建设有限公司许昌分公司、罗木森买卖合同纠纷一案落下帷幕。一审法院认定事实正确，但仅判决了被告罗木森承担责任，经过二审成功改判，判决三被告均对所签货款和违约金承担责任。本所代理本案原告参与了一审和二审诉讼，成功维护了原告襄城县经典商品混凝土有限公司的合法权益，为原告挽回了250余万元的损失。
下附许昌市中级人民法院判决书一份
河南省许昌市中级人民法院
民事判决书
(2023)豫10民终1856号
上诉人（一审原告）襄城县经典商品混凝土有限公司。住所地襄城县王洛镇大路谢村。
法定代表人贾新院，任公司总经理。
委托代理人魏德强，河南博风律师事务所律师。
被上诉人（一审被告）河南省冶金建设有限公司。住所地郑州市金水区经七路21号。
法定代表人沈灏，任公司董事长。
被上诉人（一审被告）河南省冶金建设有限公司许昌分公司。住所地许昌市天宝路与魏文路交叉口均衡教育办公楼二楼。
法定代表人秦连峰，任经理。
委托代理人张浩淼，河南世纪风律师事务所律师。
被上诉人（一审被告）罗木森，男，1948年1月5日出生，汉族，住许昌县邓庄乡陈庄。
委托代理人苏朝帅，河南金泰律师事务所律师。
委托代理人李苏敬，河南金泰律师事务所律师。
上诉人襄城县经典商品混凝土有限公司因与被上诉人河南省冶金建设有限公司、河南省冶金建设有限公司许昌分公司、罗木森买卖合同纠纷一案，不服河南省襄城县人民法院( 2023)襄民初字第11 2 3号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成台议庭审理了本案。本案现已审理终结。
上诉人襄城县经典商品混凝土有限公司上诉请求：一、请求二审法院依法撤销河南省襄城县人民法院( 2023)襄民初字第1123号民事判决；二、依法判令第一、第二被上诉人支付货款1 998 861. 79元；三、依法判令第一、第二被上诉人承担违约金719 592元；四、依法判令第三被上诉人对上述请求承担连带还款责任；五、本案一审、二审的诉讼费用均由被上诉人承担。事实及理由：一审法院虽然查明了案件基本事实，但认定事实错误，适用法律错误，并作出了错误的判决。1、一审法院对本案基本事实认定错误。经原审法院查明，冶金公司许昌分公司与祥和公司签订建筑施工合同是在2023年12月l9日，终止合同是在2023年上半年。建筑施工合同存续期间，冶金公司许昌分公司是梓喧颐小区的施工单位，上诉人依购销合同向梓喧颐项目部供货，收货方当然是冶金公司许昌分公司。冶金公司许昌分公司却辩称未设立梓喧颐项目部且罗木森非其项目经理，明显与事实不符。此外，梓喧颐项目部的设立和购销合同的签订，完全可能发生在建筑施工合同签订前后的任一时间点，并不违背常理，也符合《合同法>的相关规定。原审法院仅以合同签订日期的先后及冶金公司许昌分公司庭审所辩，就认为《预拌混凝土购销合同》的当事人，是罗木森而非冶金公司许昌分公司，对本案基本事实认定错误。本案中，罗木森从未向上诉人披露过其本人是实际施工人，上诉人有充分的理由认为购销合同的相对方是冶金公司许昌分公司，而非罗木森个人，根据常理，上诉人也不可能与没有履行能力的罗木森个人签订购销合同。2、一审法院适用法律错误。购销合同载明的需方是冶金公司许昌分公司，罗木森不是合同的当事人，只是该项目部负责人，对合同货款负有连带还款责任。而原审法院却将罗木森作为合同当事人，错误地适用了上述法律规定，认定冶金公司许昌分公司完全免责，判决由罗木森个人承担所有责任，该判决也是错误的。综上，上诉人认为原审法院认定事实不清，适用法律错误。因此，请求二审法院撤销原审判决，改判支持上诉人的上诉请求。
被上诉人河南省冶金建设有限公司许昌分公司答辩称，1、一审认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉人的诉讼请求，维持原判。2、被上诉人罗木森并非我公司员工也非项目部负责人，对罗木森一系列行为我公司无关。3、对其行为我公司并未追认，4、罗木森认可其是本案工程实际施工人，承包人。对判决其本人也认可。
被上诉人罗木森答辩称，1、上诉人应知道实际施工人罗木森个人。上诉人从事混凝土行业多年应知道建筑行业的情况。若罗木森不是实际施工人，那么上诉人不会在签订混凝土购销合同时候让罗木森承担连带还款责任。所以罗木森是实际施工人与分公司无关。2、根据一审查明罗木森是实际施工人有其承担责任属正确。
被上诉人河南省冶金建设有限公司未作答辩。
上诉人襄城县经典商品混凝土有限公司向一审法院起诉请求：1、第一、二被告支付货款1 998 861. 79元；2、第一、二被告承担违约金719 592元；3、第三被告对上述请求承担连带还款责任，本案诉讼费由被告承担。
一审认定事实, 2023年11月29日，被告罗木森以冶金公司许昌分公司梓喧颐源项目部的名义与原告签订《预拌混凝土购销合同》 一份。合同约定原告为冶金公司许昌分公司承建的梓喧颐源小区10#、11#、12#楼供应混凝土。合同第九条第二项约定：浇注二层付商砼款总量五十万元；浇注八层付商砼款叁十万元；主体封顶20日内结清全部商砼款。合同第十条第二款约定：逾期支付的货款应按拖欠货款数额以每天1%。标准向供方（原告）支付违约金。合同签订后，原告按合同约定全面履行7义务。2 014年5月1 2日梓喧颐源小区1 0#、11#、12#楼主体封顶。封顶后，被告未按合同约定支付全部贷款，至今仍拖欠原告贷款1998861. 79元。为此酿成纠纷，原告将被告诉至该院。另查明：梓喧颐源小区位于襄城县颖阳镇刘庄村，开发商是祥和公司，2023年12月19日，祥和公司与被告冶金公司许昌分公司签订建设工程施工合同。祥和公司将梓喧颐源小区的10#、11#、12#、13#、15#楼承包给被告冶金公司许昌分公司，但实际施工人是被告罗木森。2023年年初，被告冶金公司被河南省住建厅拉入黑名单，祥和公司终止了与冶金公司许昌分公司签订的建设工程施工合同，但双方没有签订终止合同。合同原件已被祥和公司、罗木森及隆发公司许昌分公司三方撕毁。2023年3月1日，祥和公司与隆发公司许昌分公司签订建设工程施工合同。2023年3月1 2日，祥和公司董事长关翠英与隆发公司许昌分公司负责人申占强、罗木森三方就梓暄颐源小区的10#、11#、12#号楼主体工程及13#. 15#号楼碎石垫层工程进行了决算，三方并签订协议书一份。协议书载明梓暄颐源小区的10#、11#、12#号楼主体工程及13#. 15#号楼碎石垫层工程施工完毕，决定终止祥和公司与隆发公司许昌分公司签订的建设工程施工合同。经三方委托的有关部门鉴定，丙方（罗木森）已经施工的梓暄颐源小区的10#、11#、12#号楼主体工程及13#、15#号楼碎石垫层工程的总价款为13 994 736元。除甲方（祥和公司）已支付给乙方（隆发公司许昌分公司）或丙方工程款外下余款项850 000元于2023年3月12日前支付完毕。协议书还载明，协议签订后，三方就此工程不再存在任何经济纠纷。10#、11#、12#号楼主体工程封顶后一直处于停工状态。冶金公司许昌分公司梓喧颐源项目部的章是罗木森个人刻制。
一审法院认为：本案涉案工程从形式上看是承包给了冶金公司许昌分公司（后又承包给隆发公司许昌分公司），但该工程的实际施工人是罗木森个人。在祥和公司与被告冶金公司许昌分公司未签订建设工程施工合同之前，罗木森便以冶金公司许昌分公司梓喧颐源项目部的名义与原告签订《预拌混凝土购销合同》，且冶金公司许昌分公司并不认可其公司设立有梓喧颐源项目部，罗木森又没有证据证明其刻章行为是受被告冶金公司许昌分公司的委托，故《预拌混凝土购销合同》的签订实为罗木森个人行为。涉案的10#、11#、12#号楼工程已封顶，原告已按合同约定全面履行了义务，祥和公司已将该工程的工程款全部支付给被告罗木森。但罗木森一直拖欠原告货款1998861. 79元未支付，被告罗木森有向原告支付货款的义务。双方约定逾期支付贷款违约金的标准为每天拖欠贷款数额的1%。。被告罗木森辩称原告诉隶违约金过高，请法庭予以减免的理由成立，该院予以支持。逾期支付贷款实为金钱债务，逾期付款违约金可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》关于借款逾期利率的相关规定。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第=十九条第一款规定：借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。故本案违约金应以年利率24%的标准计算。涉案工程于2023年5月12日封顶，双方约定主体封顶20日内结清全部货款，故违约金应自2023年6月2日算起。自2023年6月2日至2023年6月2日，按年利率24%计算，1998861. 79元货款的违约金为479 726.8元。被告罗木森应支付原告贷1998861. 79元、违约金479 726.8元。原告诉求过高部分本院不予支持。原告诉求第一、二被告向其支付货款及违约金无安康合同纠纷律师为您整理法律依据如下，该院不予支持。被告冶金公司许昌分公司辩称该项目建设是罗木森的个人行为，分公司不应承担责任的理由成立，该院予以支持。被告冶金公司经该院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院依法缺席判决。原学部分败诉，应承担相应的诉讼费。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百?九条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第一款之规定，判决：一、被告罗木森于本判决生效之日起五日内支付原告襄城县经典商品混凝土有限公司贷款1 998 816.79元及违约金479 726.8元。二、驳回原告襄城县经典商品混凝土有限公司的其他诉讼请求。案件受理费28 550元，由原告襄城县经典商品混凝土有限公司负担2 520元，被告罗木森负担26 030元（判决生效后五日内向该院交纳）。
本院经审理查明事实与原审查明事实相一致。
本院认为，被上诉人罗木森系涉案工程的实际施工人，经营利益由其实际获得，且涉案《预拌混凝土购销合同》中河南省冶金建设有限公司许昌分公司梓喧颐项目部的章系罗木森个人刻制，因此，罗木森应对涉案货款承担清偿责任。被上诉人河南省冶金建设有限公司许昌分公司系涉案工程的承包人，罗木森对第三人所发生的债务系其在承包经营期间以被上诉人河南省冶金建设有限公司许昌分公司名义对外经营而产生的，被上诉人河南省冶金建设有限公司许昌分公司因此也获得相应的利益，故被上诉人河南省冶金建设有限公司许昌分公司、河南省冶金建设有限公司应对罗木森的外部债务承担补充责任。原审未判决被上诉人河南省冶金建设有限公司，河南省冶金建设有限公司许昌分公司承担责任不妥，本院依法予以纠正。
综上所述，上诉人襄城县经典商品混凝土有限公司的上诉请求部分成立，本院依法予以支持。故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项、（二）项之规定，判决如下：
一、维持(2023)襄民初字第1123号民事判决第（二）项；
二、变更(2023)襄民初字第1123号民事判决第（一）项为：被告罗木森于本判决生效之日起五日内支付原告襄城县经典商品混凝土有限公司货款1 998 861. 79元及违约金479 726.8元。被告河南省冶金建设有限公司、河南省冶金建设有限公司许昌分公司对上述款项承担补充还款责任。
一、二审案件受理费共计31 070元，由上诉人襄城县经典商品混凝土有限公司负担5 040元，被上诉人罗木森负担18 221元，被上诉人河南省冶金建设有限公司、河南省冶金建设有限公司许昌分公司负担7 809元。
许昌站是哪里
许昌站（Xuchang Railway Station）位于中国河南省许昌市，是中国铁路郑州局集团有限公司管辖的客货一等站。
许昌站于1903年5月动工兴建，1905年12月建成通车，1988年5月进行改造、扩容；1991年新建南货场；1994年进行扩建。
基本介绍
- 中文名 ：许昌站
- 外文名 ：Xuchang Railway Station
- 车站代码 ：20792
- 投用日期 ：1905年
- 车站等级 ：一等站
- 所属地区 ：中国河南省许昌市
- 区域管理 ：中国铁路郑州局集团有限公司
- 站台规模 ：2站台10股道
- 主要线路 ：京广铁路
- 车站地址 ：许昌市魏都区车站路18号
历史沿革
许昌站于1903年5月动工兴建，1905年12月建成通车，建站距今已有百年历史。 新中国成立前的岁月里，由于社会动荡、战乱频频，车站几乎没有什么发展。如抗日战争期间，在日本侵略者铁蹄的蹂躏下，车站仅存100多平方米的站舍和4条残缺不全的股道，客货列车混跑，白天行车，晚上停运，列车时速仅为35公里左右。许昌火车总站面对七一路是市区通往外地重要的交通枢纽。 1988年5月，对站区老站场线路进行改造、扩容，站场线路由8股道增加为10股道，站内正线和到发线全部延长到1050米以上；1990年对站区进行电气化改造，结束了人工扳道的历史；1991年新建南货场；1994年新建旅客候车厅3500平方米，扩建站前广场1万平方米，延长站内旅客地道30米，把地道口引到车站广场；2000年建成总长422米、宽10米的站台风雨棚。交通换乘
首班车： 6时30分 末班车： 夏时19时30分，冬时19时 夜班车： 18:30—22:30 站点名称： 火车站（火车站、汽车站） 站线归类： 市区线路 1路 【西外环站↔农机物流园】 西外环站→新兴路延安路口→市五高→市物资局→工农路北口→五一路南口→烟机厂→光明路东口→五一路→许继大道口→市三高→烟厂家属院→市中心医院→恒达利市场→烧伤医院→胖东来大众服饰→火车站→汽车站→许昌大酒店→时代广场→文峰路七一路口→市塔博物馆→文峰路→新兴路口→市环卫处家属院→文兴路→新许路口→文兴路→许由路口→祥和社区→张潘路口→亚欧建材城→文兴路→恒通路口→梨园转盘→农机物流园 2路 【许昌东站↔长村张客运站】 许昌东站→梁庄东→广电大厦→市疾控中心→许昌学院新校区→市十五中→市移动公司→许昌迎宾馆→行政大厅→祥瑞小区→魏都区公安分局→八一路文峰路路口→八一路国小→许昌市中心医院新分院→八一路文化路口→胖东来劳动店→西湖公园西门→市人民医院→西湖公园南门→人民电影院大众服饰→火车站→汽车站→生活广场东门→桃园大酒店→大商新玛特→体育馆→思故台→开源市场→白庙→运输公司家属院→许由路解放路口→药厂→县妇幼保健院→阳光大道解放路口→长村张客运站 Y2路 （2路夜线） 【许昌学院↔桃园大酒店】 许昌学院新校区→市十五中→市移动公司→许昌迎宾馆→行政大厅→祥瑞小区→魏都区公安分局→八一路文峰路路口→八一路国小→许昌市中心医院新分院→八一路文化路口→胖东来劳动店→西湖公园西门→市人民医院→西湖公园南门→人民电影院大众服饰→火车站→汽车站→生活广场东门→桃园大酒店 3路 【胖东来大众服饰↔一二六厂】 胖东来大众服饰→火车站→汽车站→生活广场东门→桃源大酒店→大商新玛特→体育馆→开源市场→思故台→石油公司→裴山庙→二?三仓库→潘尧→任庄→小花园→后刘王→富华玻璃厂→寇庄→宝福莱肥业公司→碾桥→岗申路口→蒋李集卫生院→信用社→蒋李集街中心→镇 *** →郑吝路口→农场二队→兆丰种业公司→一二六厂 4路 【滨河路宏腾大道口↔胖东来大众服饰】 滨河路宏腾大道口→金黄大道滨河路口→黄金大道东口→万通大道腾飞大道口→万通大道恒丰路口→客运北站→北环转盘→龙华佛学社→俎庄→裕丰路口→裕丰纺织厂→陈庄→菅庄国小→市广播电台→八一路文峰路口→消防队→健康路文峰路口→东关路口→森林公安分局→文会街东口→建设路东口→莲花湾→市老干部活动中心→春秋广场→大商新玛特→火车站→汽车站→胖东来大众服饰 5路 【新兴停保场↔万洲、大都汇】 新兴停保场→曹庄社区→工商管理学校→灞陵公园→地勘二院→许继大道延安路口→许继宾馆→许继集团→建设路国小、五一路口→县人民医院→胖东来大众服饰→火车站、汽车站→许昌大酒店、公疗医院→时代广场→七一路、文峰路口→市电力公司、文峰广场→市第二人民医院→半截河→国税局→审计局→交通局→东湖游园→徐湾→市消防支队→汽车客运站→高速路口、市旅游服务中心→华龙食品厂→邓庄乡 *** →长村路口→长村→邓庄东→万洲、大都汇 6路 【塘房李↔许昌东站】 塘房李→长村张路口→西继迅达→双龙湖→延安路瑞祥路口→延安路许由路口→豫中纺织厂→地质队→延安路新兴路口→市五高→向阳路南口→老年公寓→向阳路光明路口→许继幼稚园→许继集团→建设路国小、五一路口→县人民医院→胖东来大众服饰→火车站、汽车站→许昌大酒店、公疗医院→时代广场→七一路、文峰路口→文峰路、新兴路口→市水利建设工程局→职业技术学院西校区→北方加油站→毓秀路、利民路口→县公安局→四合院→文苑路、许由路口→县三中→文苑路、瑞贝卡大道口→保全驾校→将官池镇 *** →瑞贝卡科技大楼→瑞贝卡东厂→东区热电厂→亨源通印务公司→东城区管委会→申庄→许昌职业技术学院东校区→八里营→许昌东站 7路（环线） 【毓秀新村↔毓秀新村】 毓秀新村→市财政局→许昌教育电视台→许昌市检察院→前进路西口→市公路管理局→许昌大酒店→火车站→人民电影院→县人民医院→建设路国小→国家电网-许继集团→许继研究所→延中小区→科技大楼→延安路口→市物资局→五一路口→汽车南站→开端量贩→白庙→食品公司→六一路南口→新兴路口→水利工程局→许昌职业技术学院→市财政局→毓秀新村 8路 【钢材大世界↔半坡铺】 钢材大世界→友谊宾馆→县 *** →新许宾馆→新兴路口→六一路南口→食品公司→思故台市场→胖东来生活广场→火车站→人民电影院→农贸市场→西关路口→恒达利市场→许通家属院→解放路北口→天昌公司→一拖许通厂→中心医院门诊→六九一一厂→五郎庙→精神病医院→液化气站→七里店乡 *** →第十六中学→河街路口→半坡铺 10路 【延安路陈庄街口↔县三高】 延安路陈庄街口→延安路天宝路口→社会福利院→延安路八一路口→河畔家园→客运西站→市三医院→西关新村→市三高→建设路国小→县人民医院→胖东来大众服饰→火车站、汽车站→生活广场南门→大商新玛特、市体育馆→开源市场、思故台→石油公司→裴山庙→清雅苑→仓库路、瑞贝卡大道口→瑞贝卡大道、文峰路南口→瑞贝卡大道、魏风路口→瑞贝卡大道、文兴路口→张潘路口→保全驾校→县三高 11路 【许昌东站↔胖东来大众服饰】 许昌东站→空港新城→广电大夏→市疾控中心→许昌学院东校区→财政局、许昌银行→九洲溪雅苑→瑞贝卡新天下→市委、市 *** →市人大、政协、行政大厅→市有线电视台→鼎鑫花园→文峰路、健康路口→森林公安分局、东关路口→文峰路、文会街东口→七一路、文峰路口→时代广场→许昌大酒店、公疗医院→火车站、汽车站→胖东来大众服饰 Y1路（夜班专线、11路夜线） 【许昌东站↔许昌站（火车站）】 许昌东站→许州八一东路→许昌学院→许昌市军分区→市委、市 *** →河南有线电视许昌公司、魏都人民检察院→北关路口→市人民医院→西湖公园西门→人民电影院→许昌站 101路 【职业技术学院南门↔县二高】 职业技术学院南门→魏武路绿槐街口、格罗科实业→魏武路、许由路口→东区热电厂→许由路、清??河桥→瑞贝卡花园小区→县三高、金域湾→新许路??水路口→四合院→县公安局→毓秀路、利民路口→北方加油站→毓秀路、望田路口→中医院→市第二人民院→市电力公司、文峰广场→建设路东口、莲花湾→市老干部活动中心→春秋广场→瑞贝卡大酒店→火车站、汽车站→市人民电影院→县人民医院→建设路国小→五一路、光明路口→市妇幼保健院→光明路、向阳路口→假日宾馆→新兴路延安路口→孙庄植物油厂→十八中、八一厂→汇龙国际→周庄→西外环路口→农场→机场路口→县二高 102路（环线） 【许昌东站↔许昌东站】 许昌东站→市消防支队→财政局→九洲溪雅苑→瑞贝卡新天下→市委、市 *** →市人大、政协、行政大厅→市有线电视台→鼎鑫花园→健康路、文峰路口→健康路、北关路口→许昌高中→市人民医院→西湖公园西门→西湖公园南门→市人民电影院→胖东来大众服饰→火车站、汽车站→许昌大酒店、公疗医院→时代广场→七一路、文峰路口→市电力公司、文峰广场→市二院→半截河→市国税局→市审计局→联通大厦→怡景花城→中级法院→祥和小区→中心血站→顶秀青溪→青芳街、学院路口→学院路、青芳街口→上海城→徐湾→市消防支队→许昌东站 103路 【许昌东站↔长村张客运站】 客运东站→新东路口→许昌二高→许昌职业技术学院西门→东区管委会→经五路南口→经五路前进路口→毓秀新村→聋哑学校→中医院→博达会计师事务所→前进路步行街→文峰广场→军干门诊（备战路口）→莲花湾（世纪风律师事务所）→鸿宝百货→火车站→中国银行（人民电影院→百货楼）→西寿昌里→市农机公司→三利毛线专卖→大宝日化（三国商贸城）→解放路新兴路口→德亿不锈钢商场（客运南站）→工农路北口→工农路中段→许昌烟机新区→永新电器（工业园区）→双龙湖公园→长村张客运站 105路 【客运北站↔椹涧】 客运北站→魏都工业园区→魏都医院→高桥营路口→十四中→洪山庙→后刘村→天宝路丁庄路口→县一高→八一路口（师专家属院）→文化路健康路口（市一高）→机房街西口（市一中）→清虚街南口（结核病医院）→人民路东口→豫园（古槐街南口）→榆柳街南口→中国银行（电影院、百货楼）→火车站→胖东来生活广场→许昌宾馆→南立交桥东（开源市场）→白庙→运粮河解放路口（三国商贸城）→许昌烟机→许昌老牌水泥厂→市物资局→平安车行（延安路口）→许昌山花公司（西厂）→八一厂→椹涧 108路 【许昌职业技术学院（新校区）↔河街】 许昌职业技术学院（新校区）→申庄→许昌二高→市中心血站→东方明珠→怡景花城→许昌网通公司（联通公司）→市农发行→人和骨科→市 *** →市人大→迎宾馆→行政大厅→有线电视台→建安路文峰路口→东关口→市交警支队→备战路口→文峰广场→许昌塔文化博物馆→三八路东口（小火车站）→文峰路新兴路口→飓风宾馆→六一路南口→仓库路十字口→思故台市场→许昌宾馆→胖东来生活广场→火车站→中国银行（电影院→百货楼）→西湖公园→烧伤医院（ *** 医院）→恒达利市场→帝豪广场（卷菸厂南门）→市中心医院→市防疫站→6911颈腰疼专科门诊→客运西站→建安医院→七里店乡 *** →十六中→八一路西口→大罗庄→河街 169路 【火车站↔盛寨】 火车站→胖东来生活广场→汽车南站→延安路口→盛寨建设规划
旅客传送
旅客流线为“上进下出”形式，设计高峰小时传送量2000多人站房改造
随着铁路的快速发展，许昌站也加大了硬体投入和服务环境的改善。许昌站新站舍改造工程竣工并投入使用，通过硬体设施的升级改造，候车厅增设了卫生间，对外廊通道进行了全面整修，对候车厅进行了重新布局和规划，新站改建后，一楼、二楼两个候车厅可同时满足2000人的候车需求，为满足旅客出行提供了便利条件。车站理念
在提升客运服务质量上，许昌站秉承“三国城喜迎八方客，百年站情暖四海宾”的服务理念，坚持开展“人性化”服务、微笑服务和特色服务，为南来北往的旅客提供温馨服务，“把车票当请柬，视旅客为亲人”的服务理念融入到了一点一滴的服务工作之中。在货运服务上，许昌站货运年传送货物165万吨，主要办理整车、零担、货柜以及煤炭、面粉等运输任务，近年来，该站紧紧抓住煤炭运输这个“龙头”，并以深化巩固路局“精品货场”为契机，在强内实、铸品牌、抓环境、促服务、增效益上下工夫，通过积极开展“门对门”装车业务、货到电话催领等特色服务和延伸服务，进一步提升了货主的满意度。 为进一步打造服务品牌，许昌站通过召开“开门评站”、发放旅客货主调查问卷、加强职工路风教育等方式，主动征询旅客、货主意见，不断加强对车站客货服务质量的监督、管理，认真听取广大旅客、货主建议，不断改进工作方法，用最先进的服务理念、用最优质的服务，为许昌市的经济腾飞、为广大市民的出行，提供安全、优质、快捷、便利的运输服务。配套工程
18条公交线路。在现有的规划中，许昌站站房东侧布置有宽阔的站前广场，广场南设长途豪华汽车站停车场，广场北设公车站点，对面为许昌长途汽车中心站。 “四站一港”包括：一是高铁站，即将开通的石武客专，筹备中的郑渝（郑州至重庆）高铁，郑州到合肥的郑合铁路，都在高铁站乘车；二是郑州到机场到许昌到平顶山的城际铁路站；三是公车站；四是规划中的许昌轻轨站。“一港”，是许昌东站对面的航空港，也就是新郑机场的异地航站楼。 “四站一港”建成后，乘客在“四站一港”综合交通枢纽可以实现零换乘。价值意义
新中国成立后，经过50多年的发展建设，尤其是自1988年至2000年期间分两个阶段先后对站场进行扩建改造，使站场设施进一步完善，车站面貌焕然一新，基本设备全部实现了电气化和自动化，运输能力大大增强，有效地缓解了运能与运量的矛盾，有力地推进了许昌经济建设的发展。 许昌将是继郑州之后的第二个高铁枢纽。根据设计，郑渝高铁在许昌与石武高铁并站，郑州经合肥到杭州的高铁将不走原来的郑徐方向，而是从许昌经周口到安徽的阜阳到合肥再到杭州。将来，周口将通高铁，许昌也将成为继郑州之后的第二个高铁十字枢纽。许昌将依托许昌东站，打造“四站一港”综合交通枢纽。下一篇：北京医疗事故律师排名 北京市处理医疗事故最好的律师是谁
声明：《河南世纪风律师事务所 河南世纪风律师事务所杜识鹏》一文由律师委托（www.lvshiweituo.com）注册用户安康合同纠纷律师自主发布上传，不代表本站观点，版权归原作者本人所有，转载请注明出处，如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题，可发邮件到81156344@qq.com处理！
